Апелляция отклонила иск прокуратуры о сроках реконструкции улицы Пугачева в Уфе

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность переноса сроков обновления улицы Пугачева в Уфе, отклонив апелляцию прокуратуры на решение башкирского арбитража. Надзорное ведомство оспаривало законность продления работ для заказчика в лице УСРДИС и подрядчика "Башкиравтодор", однако ответчики аргументировали сдвиг графиков сложностями при выкупе частных земельных участков, корректировками проектной документации и изменениями в бюджетном финансировании, как пишет "kommersant".

Соглашение на проведение реконструкции подписали весной 2022 года с начальной ценой в 1,2 млрд руб. Хотя изначально проект планировали завершить осенью 2023 года, срок неоднократно пересматривали, установив в итоге финальной датой сентябрь 2025 года. Заказчик связывал корректировку плана с длительными процедурами изъятия недвижимости у собственников для строительства дороги.

Работы на данной улице выступают частью масштабного инфраструктурного проекта с бюджетом более 6,44 млрд руб.

Прокуроры настаивали на аннулировании дополнительных соглашений и взыскании с "Башкиравтодора" 122,4 млн руб. штрафных санкций. В ходе разбирательства суд установил, что заказчик начал выкуп более 80 объектов недвижимости еще в 2022 году, что сопровождалось оценкой стоимости и судебными процессами, а в 2026 году объем финансирования был сокращен на 93,6 млн руб. из-за смещения лимитов.

Вопрос о взыскании неустойки суд оставил без рассмотрения, указав, что такие требования следует изучать в рамках дела о банкротстве подрядной организации.

В своей жалобе прокуратура указывала на недопустимость многократного продления контракта и нарушение публичных интересов, называя доводы о нехватке финансирования формальными. Однако апелляция признала аргументы ответчиков обоснованными.

"Продление сроков вызвано исключительно объективными причинами, преодоление которых направлено на достижение качества результата социально значимых работ, что совершенно очевидно удовлетворяет общественному интересу", - говорит апелляционная коллегия.

Напомним, ранее прокуратура Башкирии добилась возобновления рассмотрения крупного спора о праве на застройку Зауфимья, оцениваемого в минимум 207 млрд рублей. Спор начался после того, как власти Уфы выставили на торги участок площадью почти 157 га в районе деревни Елкибаево, однако компания Ремдорсервис оспорила конкурс, утверждая о требованиях, прописанных под конкретного застройщика. Прокуратура вмешалась, указав на возможные нарушения конкуренции и конфликт интересов, и теперь арбитраж Башкирии вновь рассмотрит иск 16 апреля 2026 года.